⚖️ Когда заказчик мешает – подрядчик сохраняет право на оплату! 🏗️💼

🏆 Недавно завершили очередной судебный спор в пользу подрядчика: добились отказа в иске и затем взыскали с истца судебные расходы.

🧑‍⚖️ Суть спора:

Подрядчик частично выполнил работы по ремонту и монтажу лифтового оборудования, направил заказчику промежуточный акт выполненных работ. Претензий по качеству и объему не поступило.

Однако, дальнейшее выполнение стало невозможным: заказчик передал подрядчику не все оборудование, которое требовалось для монтажа.

В итоге подрядчик был вынужден расторгнуть договор, а заказчик потребовал вернуть аванс.

📌 Что важно в этом случае?

🔹 Подрядчик выполнил все, что мог, и передал результаты заказчику.

🔹 Заказчик не оспаривал качество и объем работ до начала судебного разбирательства.

🔹 Отказ заказчика от подписания актов не является основанием для неоплаты или возврата аванса.

🔹 По закону (п. 2 ст. 718 ГК РФ) подрядчик сохраняет право на оплату пропорционально выполненной части работ, если исполнение договора невозможно по вине заказчика.

⚖️ Итог: суд отказал заказчику в возврате аванса, так как даже при досрочном расторжении договора из-за действий заказчика подрядчик имеет законное право на оплату выполненных работ.

Расширили мою тему на бизнес-завтраке 24 апреля 2025

Расскажу не только о взыскании убытков с руководителей компаний, но и о случаях привлечения к субсидиарной ответственности директоров и собственников 🏴‍☠️


👨‍💼 Вся правда об ответственности руководителей и собственников по долгам своей компании

▪️ Когда директор платит за свои ошибки? Законы, которые обязывают руководителя компенсировать убытки.
▪️ Когда с руководителя взыскивают убытки? Какие доказательства для этого используют.
▪️ Кого и за что привлекают к субсидиарной ответственности по долгам компании в банкротстве и вне его.
▪️ Реальные кейсы взыскания убытков и привлечения к субсидиарке.

Подробный анонс и регистрация

Книги, которые обсудили на эфире с Игорем Климовым, основателем Книжного бизнес-клуба (готовый список для чтения😉):

📕 Максим Дорофеев "Джедайские техники" о том, как выжить в условиях многозадачности.

📕 Деннис Бакке "Человек решающий" о том, как построить "бирюзовую" организацию.

📕 Фил Найт "Продавец обуви" - история основателя Nike.

📕 Ирина Измайлова "Собор. Роман о петербургском зодчем" о строительстве Исаакиевского собора.

📕 Эдит Эва Эгер "Выбор" и Виктро Франкл "Сказать жизни Да!"- истории выживших в концлагере.

📕 Хоаким де Посада, Элен Сингер «Не набрасывайтесь на мармелад»

И даже детские книги:

📖 Бодо Шефер "Пес по имени Манни" - книга об основах управления личными финансами.

📖 Элинор Портер "Поллианна" о том, как сохранять оптимизм и заражать им окружающих.

🎁 Подарок для тех, кто посмотрит эфир в записи

Напишите Игорю @Klimov_83 кодовое слово «эфир» и получите абонемент на 14 дней на участие в Книжном бизнес-клубе онлайн

☕️ Бизнес-завтрак совместно с компанией Безопасный офис

Взыскание убытков с руководителя в условиях цифрового концлагеря 2025

📆 24 апреля 2025
⏰ 09:30 - 11:30
🏠 Кафе Миллениум
Москва, ул. Трубная, 12 (м. Трубная)

Приглашаю на закрытый деловой завтрак для владельцев и руководителей компаний малого и среднего бизнеса, где владельцы получат инструкции, как взыскать убытки с руководителя, а руководители — как не дать этого сделать.

🧑🏼‍💼👨‍💼 В программе два спикера

Я расскажу о взыскании убытков с руководителя в пользу компании за управленческие решения

Павел Миловидов (специалист по защите информации) раскроет
всю правду об цифровом контроле бизнеса в реалиях реформы 2025

❗️ Количество мест ограничено

⚠️ Регистрируйтесь сейчас👇🏼
Подробный анонс и регистрация

📣 Делюсь записью эфира в Книжном бизнес-клубе Игоря Климова👇🏻

Получилось очень интересное и живое обсуждение книги с примерами применения из опыта и бизнеса участников 🧑🏻‍💻👩🏼‍💼👨🏼‍🏫

Рекомендую послушать✨

🚀 Как доказать приемку выполненных работ? ⚖️💼

В завершение нашей серии постов давайте разберемся, как подрядчик может доказать, что результат выполненных работ фактически принят заказчиком и имеет для него ценность, даже если работы не завершены.

❗️ Почему это важно ❗️

Если работа частично выполнена и стоимость этого объема равна или превышает сумму аванса, вы можете не возвращать аванс.

🤷🏼 На практике могут возникнуть трудности с подтверждением того, что выполненный результат имеет ценность для заказчика. Например, при разработке программного обеспечения, когда работа выполнена на 95%, итоговый продукт может быть не готов к использованию.

💎 Как доказать приемку результата выполненных работ:

▪️ При получении уведомления о расторжении договора передайте заказчику результат, комплект документации и акт, фиксирующий объем выполненных работ на момент расторжения.

▪️ Проведите экспертизу, которая подтвердит ценность уже созданного и причины, по которым невозможно завершить проект (например, препятствия со стороны заказчика). Это поможет доказать, что аванс освоен.

▪️ Если в работе есть недостатки, но они не мешают использовать результат работ, заказчик может требовать уменьшения цены, а не полного возврата аванса.

💡 Если вам нужна помощь в подготовке документов или оценке ситуации, наша команда юристов готова помочь! 📞✨

🚨 Как и зачем оспаривать односторонний отказ заказчика? ⚖️💼

В продолжение нашей темы о том, как не возвращать аванс при досрочном расторжении договора заказчиком, разберем первый вариант защиты с оспариванием такого расторжения.

🔍 Ключевые моменты:

1️⃣ Доказательство отсутствия просрочки

Вам нужно будет подтвердить, что задержка в выполнении работ не была вашей виной.
Например:

▪️ Конечный срок выполнения работ необходимо продлить из-за препятствий, вызванных действиями заказчика.

▪️ Вы приостанавливали работы в ожидании реакции и указаний заказчика, когда столкнулись с препятствиями.

2️⃣ Расторжение договора со своей стороны

Необходимо выбрать подходящее в вашей ситуации основание для расторжения, которое даст вам возможность взыскать убытки с заказчика.

3️⃣ Встречные требования к заказчику

Если вы сможете взыскать с заказчика убытки — сумму тех расходов, которые вы понесли в процессе исполнения договора, это позволит уменьшить общую сумму аванса, подлежащую возврату.

🚀 Как защитить свои интересы подрядчику при одностороннем отказе заказчика? ⚖️💼

Если вы оказались в ситуации, когда заказчик требует вернуть аванс из-за просрочки выполнения работ, есть два основных вектора защиты:

1️⃣ Признание одностороннего отказа заказчика от договора недействительным

Это даст вам возможность расторгнуть договор со своей стороны по основанию, которое предоставляет право взыскать расходы на исполнение контракта. Эту сумму можно будет зачесть в счет возвращаемого аванса.

2️⃣ Доказывание принятия результата работ

Если заказчик фактически получил результаты вашей работы и они имеют для него ценность, это означает, что аванс освоен и возвращать его не требуется.

💡 На будущее:

Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется заранее прописать в договоре положения о согласованных убытках. Если расторжение происходит по вине заказчика или по его желанию без вины подрядчика, вы сможете взыскать эти убытки.✨

⚠️ В следующих постах расскажу подробнее о каждом из двух вариантов защиты.

🚨 Можно ли не возвращать аванс, если сам заказчик помешал подрядчику исполнить договор? 💼

Еще один вопрос, который часто встречается в нашей практике.

👷🏻‍♂️Представьте ситуацию:

Подрядчик начинает выполнять работы, но сталкивается с тем, что заказчик не предоставляет нужную информацию, не отвечает на запросы и не дает необходимые документы. В результате подрядчик не может выполнить работу в срок и просит о продлении, но получает отказ заказчика от договора и требование вернуть аванс, который подрядчик уже потратил 😟

🔍 Что важно знать:

При расторжении договора по любой причине, даже по вине заказчика, подрядчик обязан вернуть неосвоенный аванс. Это правило, к сожалению, не зависит от причин прекращения договора.

Но есть возможности уменьшить сумму возврата, если правильно сформулировать встречные требования к заказчику.

⚠️ В следующем посте расскажу об вариантах защиты против заказчика-нарушителя.

📣 Прямой эфир в Книжном бизнес-клубе

📆 09.04.2025 в 19:00

Будем обсуждать книгу Майка Микаловица «Метод тыквы. Как стать лидером в своей нише без бюджета» 🎃

Подробный анонс и цитаты для обсуждения 👉�� тут

Это новый для меня формат выступления: не на правовые темы, а о выстраивании бизнеса😎

Очень полезным оказалось не просто прочитать книгу, но и выбрать ключевые мысли для обсуждения. Следующий шаг - применить на практике✌🏼

Приходите поделиться своими идеями и мнением!

💰 Займы в USDT: законно ли это?

В судебной практике уже есть кейсы по рассмотрению требований по взысканию долга по займам, выданным в USDT. И суды принимают решения очень по-разному.

💵 Некоторые суды рассматривают USDT как цифровую валюту, исходя из понятий в российском законе о цифровых активах и цифровых валютах. По правилам этого закона, чтобы иметь возможность требовать исполнения такой сделки через суд, нужно при ее заключении уведомить налоговый орган. Если не было уведомления о совершении сделки с цифровой валютой, суд откажет во взыскании только по этому основанию.

💰 Некоторые суды рассматривают USDT как цифровой актив, а не валюту. В таком случае о сделке уведомлять не нужно. Но в этом случае суд может отказать во взыскании, если сочтет передачу актива не доказанной.

⚠️ Вывод: можно подать иск в суд к должнику с требованиями исполнить договор займа в USDT, но важно хорошо подготовить как правовую позицию (чтобы убедить суд в законности этой сделки), так и набор доказательств, а также правильно сформулировать требования для минимизации проблем на стадии исполнения решения суда.

⚡️ Списание неустоек за нарушение гос. контрактов

В настоящее время продолжает действовать Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N 783 (ред. от 09.12.2024), которое дает возможность поставщикам, подрядчикам, исполнителям освободиться от штрафных санкций за нарушения гос. контрактов при условии, если контракт исполнен в полном объеме (должен быть подписан акт приемки).

🔹 Если сумма неустойки менее 5% от цены контракта, то заказчик должен ее списать полностью.

🔹 Если сумма неустойки от 5 до 20% от цены контракта, то заказчик должен списать 50% от этой суммы при условии предварительной оплаты исполнителем оставшихся 50% штрафных санкций.

🔹 Если нарушения, за которые начислены неустойки, возникли из-за мобилизации или введением санкций из-за СВО, то заказчик должен списать неустойку полностью независимо от суммы.

Процедура списания неустойки:

▫️ Заказчик и подрядчик проводят сверку расчетов по начисленным, но неуплаченным суммам неустоек.
▫️ В течение 10 дней после сверки заказчик оформляет решение о списании.
▫️ В течение 20 дней со дня принятия решения заказчик уведомляет о нем подрядчика.

🕵🏻‍♀️ А вы знали об этом способе уменьшения долга?

🚨 Стоит ли привлекать должника за мошенничество ⚖️💡

На консультациях мы часто слышим предложение: «Давайте привлечем должника за мошенничество!» Но действительно ли это правильный шаг?

1️⃣ Что такое мошенничество?

Это ситуация, когда должник изначально брал деньги с умыслом их не вернуть, не выполнить работу или не поставить товар. Если же он не смог выполнить свои обязательства, то в этом случае он является нарушителем, но не преступником с точки зрения уголовного права.

2️⃣ Что происходит при возбуждении уголовного дела?

▪️ Затянется процесс возврата денег. Уголовное дело требует времени, а должник может стать менее мотивированным рассчитаться, когда дело уже возбуждено.

▪️ Должника могут задержать в СИЗО или приговорить к тюремному заключению, что ограничит его возможность вернуть долги.

▪️ Иск о взыскании ущерба рассматривается в рамках уголовного дела, и это занимает гораздо больше времени, чем обычный гражданский процесс.

💼 Что выбрать?

Если ваша цель — получить деньги, лучше направить усилия на гражданский иск. Это быстрее, проще и напрямую связано с возвратом средств.

Если же вы хотите наказать должника, помните, что это может снизить шансы на возврат денег.

💡 Вывод: Прежде чем принимать решение о возбуждении уголовного дела, подумайте, что для вас важнее: наказать или вернуть свои деньги. В большинстве случаев гражданский иск будет более эффективным вариантом!

🚨 Как избежать двойной оплаты долга

Представьте: вы погасили долг, но суд всё равно вынес решение о взыскании.

Почему? Возможно, вы не отправили в суд подтверждающие документы (не знали о заседании или поверили обещанию истца «закрыть вопрос»).

Что делать, чтобы не платить дважды?

1️⃣ Обжаловать решение (если не прошли сроки)

Подайте апелляцию. Даже если документы об оплате не были в первом суде — объясните, почему их не предоставили. Шанс есть!

2️⃣ Договориться с истцом

Подпишите мировое соглашение (можно в любой момент, даже после окончания сроков на обжалование). Но вариант сработает, только если вторая сторона согласна.

3️⃣ Остановить взыскание через суд

Если исполнительный лист уже выписан — подайте в суд заявление о прекращении взыскания. Приложите доказательства оплаты (чеки, выписки).

4️⃣ Работать с приставами

Если дело уже у них — попросите закрыть производство. Если откажут — используйте пункт 3️⃣.

🔍 Важно! Всегда следите за судебными делами против вас, даже если с истцом «договорились на словах».

⚖️ Можно ли взыскать расходы на юристов после победы в антимонопольном органе? 💼

Компания успешно выиграла дело в УФАС, возражая против включения в реестр недобросовестных поставщиков в ситуации, когда заказчик досрочно расторг государственный контракт.

❓Но что делать с расходами на юридические услуги, понесенными в процессе?

Такие расходы можно считать убытками компании.

Но убытки взыскивают, только если ответчик допустил нарушение.

❗️Обращение в антимонопольный орган с требованием включить исполнителя в РНП, если договор с ним расторгнут досрочно в связи с неисполнением - это обязанность гос. заказчика, а не его право. Поэтому само по себе такое обращение не может считаться нарушением.

Но если заказчик, отказываясь от контракта, обвинил исполнителя в несуществующих нарушениях, в такой ситуации шанс на взыскание убытков есть.

❗️ Необходимо доказать вину заказчика в необоснованном отказе от контракта.

Это можно сделать, оспаривая такой односторонний отказ заказчика в суде.

💼 Можно ли забрать деньги досрочно?

Михаил оформил заём на 2 года, рассчитывая на проценты. Но через год компания-заёмщик перестала платить, и дела её пошли крахом. Стало ясно: если ждать ещё год, деньги могут не вернуть совсем.

📌 Когда можно требовать досрочный возврат займа?

1️⃣ Просрочка части долга — если договор предусматривает выплату частями, а должник нарушил срок.
2️⃣ Нарушение цели займа — если средства использованы не по назначению (например, взяли на покупку товара, а потратили на ремонт).
3️⃣ Утрата залога — когда обеспечение долга (например, недвижимость) потеряно или испорчено.

⚠️ Важно! Просрочка выплаты процентов по закону не даёт права требовать весь долг досрочно. Это условие нужно прописывать в договоре. Если его нет — придётся идти в суд и доказывать «существенное нарушение».

🔍 Пример из нашей практики:

Суд признал существенной просрочку по процентам за 4 месяца. Но каждый случай индивидуален — лучше заранее зафиксировать в договоре, какая задержка считается критичной.

👉 Вывод:

Чтобы не зависеть от воли суда, прописывайте условия досрочного возврата сразу в договоре.

Уже столкнулись с проблемой? Обращайтесь — поможем вернуть деньги через суд или переговоры.

⚡️ Планы на апрель

В следующем месяце продолжаю активно участвовать в деловых мероприятиях.

💎 Взаимные прямые эфиры с Книжным бизнес-клубом

Очень интересное сообщество, в котором предприниматели обсуждают самые яркие цитаты из прочитанных книг и обмениваются опытом их применения в реальной жизни. Позже в отдельном анонсе расскажу о том, какую книгу я готовлю для обсуждения на эфире.

💎 Совместный бизнес-завтрак с компанией Безопасный офис

Продолжаем обсуждать, развивать и углублять темы о защите бизнеса с помощью разных инструментов. Подробный анонс также будет немного позже.

🚶🏼‍➡️Круглый стол, который мы планировали в МТПП на апрель, перенесен на май. Готовим обширную программу.

🚀 Защитите свой бизнес: консультация с бизнес-юристом!⚖️💼

Взаимоотношения с бизнес-партнерами могут стать как основой успеха, так и источником серьезных проблем. 🤝✨

Правильное оформление партнерских отношений — ключ к стабильности вашего бизнеса. Но как избежать конфликтов и защитить свои интересы?

Мы предлагаем разобраться в вариантах оформления отношений с вашими партнерами на консультации с опытным бизнес-юристом 📑💡

🔍 На консультации вы узнаете:

🔹 Как правильно распределить доли и обязанности между партнерами?
🔹 Какие механизмы защиты интересов можно прописать в уставе и в корпоративном договоре?
🔹 Как избежать конфликтов и обеспечить стабильное развитие бизнеса?

💸 Три дня с момента публикации поста консультация бесплатна🎁

📞✨ Для записи на консультацию пишите в ТГ @win_and_joy или оставьте заявку нас сайте: https://www.winandjoy.ru/

🙅🏼‍♂️ Я расхожусь с бизнес-партнером. Какие риски?

Если партнерство было только на понятийном уровне и не оформлено официально, подумайте, чем ваш партнер может навредить вам в случае конфликта.

❓Увести клиентов
❓Забрать активы
❓Вывести деньги с расчетного счета

💡Продумайте план действий, как застраховаться от этого прежде, чем идти в открытый конфликт.

Если вы с партнером – участники одного юридического лица, посмотрите устав и корпоративный договор, если он был.

❓Разрешен ли выход участника и при каких условиях
❓Как и в какой срок вышедшему партнеру выплачивается его доля

Иногда в этих вопросах сложно разобраться самостоятельно. Обращайтесь – мы поможем❗️

🤝 Как оформить отношения с партнером по бизнесу, если мы еще не готовы создавать ООО?

🔹 Определить суть ваших отношений: кто что делает и как делятся заработанные деньги

🔹 Подобрать наиболее подходящий вид договора

Это может быть:

📄 договор услуг, если один партнер делает продукт, а другой занимается его продвижением

📄 агентский договор, если основная роль одного из партнеров – приводить клиентов

📄 договор займа, если один из партнеров – просто инвестор и не участвует в реализации проекта

Возможны и другие варианты.

⚠️ Но стоит помнить о рисках: в такой ситуации активы и договоры с клиентами обычно оформляются только на одного из партнеров.

Для исключения конфликтов об этом и о том, как долго будет длиться такая ситуация, лучше договориться заранее

Вчера провели круглый стол в МТПП об эффективных способах борьбы с нарушениями договорных обязательств🤝

Подробный пресс-релиз - уже на сайте МТПП ❗️

🚨 Почему 50 на 50 - это плохо для бизнеса? ⚖️💔

Рассмотрим ситуацию в розничном магазине, где два партнера, Иван и Федор, владеют бизнесом в равных долях по 50%. Вроде бы идеальное распределение, но что-то пошло не так.

Когда партнеры поссорились, Иван заявил, что больше не хочет участвовать в бизнесе и перестал выходить на связь. 📞 Через несколько дней он подал в налоговую заявление о недостоверности сведений о себе как о генеральном директоре. В результате счета компании были заблокированы, и Федор не смог проводить платежи. 💸

Федор попытался вызвать Ивана на общее собрание, чтобы сменить его на посту гендиректора и вернуть компанию к жизни. Но Иван просто игнорировал собрания. ❌

🔍 Что пошло не так?

Если бы доля Федора была хотя бы 51%, он смог бы назначить нового директора без необходимости участия Ивана. Это дало бы ему больше контроля и возможность быстро реагировать на кризисные ситуации.

💡 Вывод:

Равные доли могут привести к параличу бизнеса в случае конфликта. Рассмотрите возможность распределения долей, чтобы избежать подобных ситуаций и обеспечить стабильность! 🛡️✨

💵 Сочетание способов оформления инвестиций

Выше мы рассмотрели различные способы инвестирования в ООО. На практике эти методы часто комбинируются для достижения оптимального результата и учета интересов всех сторон.

Пример:

Основатель компании (единственный участник ООО) нашел инвестора, готового приобрести долю в размере 15%.

Оценка компании на текущий момент – 10 млн руб., то есть доля в 15% стоит сейчас 1,5 млн руб.

При этом основатель заинтересован не только в дальнейшем росте своей компании в будущем, но и в получении личной прибыли в настоящем моменте.

В этом случае условия сделки по оформлению инвестиций могут быть такими:

Основатель продает часть своей доли (например, 5%) по договору купли-продажи по завышенной цене (за 600 000 руб. вместо 500 000 руб.), но дает возможность инвестору выдать в ООО конвертируемый заем в сумме 900 000 руб., который в будущем можно будет «обменять» на долю в размере 10%, которая в текущей оценке стоит 1 млн руб.

🗳 Выбор способа зависит от конкретной ситуации и целей бизнеса.

Если у вас остались вопросы о том, как правильно оформить инвестиции, мы всегда готовы помочь!

🤑 Опцион на приобретение доли в ООО

Опцион на приобретение доли — это соглашение, позволяющее инвестору приобрести долю в будущем при выполнении определенных условий.

Преимущества:

💎 Инвестор может наблюдать за развитием бизнеса, не теряя права на приобретение доли.
💎 Продавец не может заблокировать переход доли к инвестору, если выполнены условия для ее приобретения.

Опционы позволяют гибко подходить к привлечению инвестиций, сочетая деньги и другие ресурсы, такие как клиентская база.

🤝 Договор купли-продажи доли в ООО

Договор купли-продажи доли в ООО позволяет передать часть доли от одного участника другому. Это довольно распространенный способ привлекать инвестиции, если владельцем компании является один участник-основатель.

Преимущества:

💎 Быстрый способ получения средств для бизнеса.
💎 Инвестор получает корпоративные права и возможность влиять на управление.

❗️Важно: такие сделки должны быть нотариально удостоверены.

🎁 Вклад в имущество общества

Вклад в имущество общества позволяет финансировать ООО без изменения уставного капитала. Это особенно полезно в кризисных ситуациях, когда необходимы средства для покрытия долгов.

Преимущества для компании:

💎 Возможность требовать вклады даже от участников, которые не хотят этого делать, если они в меньшинстве.
💎 Финансирование без налоговых последствий: не облагается налогом на прибыль.

Этот способ отлично подходит для действующих участников, желающих поддержать компанию в трудный период.

💰 Вклад в уставный капитал

Вклад в уставный капитал — классический способ инвестирования, позволяющий получить долю в ООО в обмен на денежные средства. Этот способ требует единогласного решения участников на общем собрании.

Преимущества для инвестора:

💎 Участие в управлении бизнесом и возможность влиять на его развитие.
💎 Потенциально высокая доходность, но без гарантии возврата средств в случае неудачи.

❗️Для компании важно помнить, что стоимость активов не должна быть меньше уставного капитала.

💵 Конвертируемый заем

Конвертируемый заем — это современный инструмент, который сочетает в себе элементы займа и возможность получения доли в ООО. Инвестор предоставляет деньги, а по истечении срока может выбрать: вернуть деньги или получить долю в компании.

Преимущества для инвестора:

💎 Возможность оценить развитие компании и сделать осознанный выбор.
💎 Если компания успешна, потенциальная доходность от доли значительно превышает проценты по займу.

Процесс оформления конвертируемого займа более сложный, так как требует согласования на общем собрании участников и нотариального удостоверения. Однако, этот способ обеспечивает защиту интересов обеих сторон.

🤑 Займы как способ инвестирования

Займы — это простой и быстрый способ привлечь финансирование. По договору займа компания получает деньги от физических или юридических лиц с обязательством возврата.

Преимущества для инвестора:

💎 Четкая обязанность возврата суммы займа и выплаты процентов, независимо от успеха бизнеса.
💎 Возможность контролировать использование заемных средств через условия договора.

Преимущества для компании:

💎 Займодавец не получает корпоративных прав и не вмешивается в управление бизнесом.
💎 Простота и скорость оформления сделки.

Займы чаще всего используют компании с устойчивым бизнесом или начинающие предприниматели, которым не хватает средств для старта.

🎤 Выступление в клубе B2B DRIVE

“Способы оформления бизнес-партнерств и инвестиций”

📆 14 марта 2025
⏰ 16.00 - 18:00
👨‍💻 онлайн

✅ О чем поговорим:

1️⃣ Отношения бизнес-партнеров:
▪️вопросы, которые важно обсудить
▪️как оформить: договор или общая компания

2️⃣ Отношения с инвестором: что обсудить и какой вариант оформления инвестиций выбрать

3️⃣ Варианты оформления инвестиций:
▪️ займы и конвертируемые займы
▪️ вклады в уставный капитал и в имущество компании
▪️ продажа доли и опционы

4️⃣ Основные корпоративные документы в компании

❗️На встрече клуба будет и другой полезный контент + нетворкинг.

Подробный анонс и регистрация 👉🏼 тут

💰 Способы оформления инвестиций в бизнес

Начинаем серию постов о различных способах оформления инвестиций в бизнес. Будем рассматривать эти способы на примере Общества с ограниченной ответственностью (ООО) как самой распространенной организационной формы компании.

Правильный выбор способа оформления инвестирования зависит от целей бизнеса и пожеланий инвестора.

Вот основные группы способов:

1️⃣ Займы - предоставление денег с обязательством возврата.
2️⃣ Конвертируемые займы - возможность получить долю в компании вместо возврата займа.
3️⃣ Вклад в уставный капитал - инвестиции в обмен на долю в компании.
4️⃣ Вклад в имущество общества - финансирование без изменения уставного капитала.
5️⃣ Договор купли-продажи доли - передача доли в обмен на деньги.
6️⃣ Опцион на приобретение доли - возможность покупки доли при выполнении определенных условий.

В следующих постах мы подробнее рассмотрим каждый из этих способов. Оставайтесь с нами!

👨‍💼 Круглый стол для предпринимателей от юридической компании Win&Joy

«Эффективные способы работы с нарушениями договорных обязательств»

📆 18 марта 2025
⏰ 13.00 - 16.00
🏛 Московская торгово-промышленная палата

Приглашаем собственников и руководителей бизнеса!

Обсудим эффективные способы борьбы и профилактики нарушений договорных обязательств. Рассмотрим ситуации как с позиции кредиторов, пострадавших от нарушений своих контрагентов, так и с позиции должников, желающих справиться с последствиями неисполнения своих обязательств и вывести бизнес из кризиса.

В этот раз в мероприятии примут участие и поделятся своим опытом еще две юридические компании, поэтому контент будет максимально разнообразный.

✅ Что вы получите?

▪️ Успешные практики борьбы с нарушениями договорных обязательств
▪️ Практические кейсы профилактики нарушения договорных обязательств
▪️ Юридические способы вывести ваш бизнес из кризиса
▪️ Условия и варианты защиты от нарушений по ВЭД-контрактам с компаниями из Китая
▪️Возможность задать вопросы профессионалам в области права

💸 Участие в мероприятии бесплатное, но количество мест ограничено!

⚠️ Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы забронировать место:
Подробный анонс и регистрация

🚀 Бесплатная оценка шансов на выигрыш спора в суде! ⚖️

Уважаемые предприниматели! Я знаю, как важны для вас успешные решения в юридических вопросах. Поэтому рада предложить вам уникальную возможность — бесплатную оценку ваших шансов на выигрыш в суде! 💼✨

💡 Если у вас возник спор, и вы не уверены в своих силах, моя команда опытных юристов готова помочь! Мы проведем анализ вашей ситуации и дадим рекомендации по дальнейшим действиям.

Но спешите! Это предложение действует только для тех, кто обратится к нам в течение 3 дней с момента публикации этого поста. ⏳

Пишите в комментариях или в личные сообщения 🤝

💼 Взыскание 15 млн руб. за строительные работы: как мы защитили интересы клиента! ⚖️

Ситуация, с которой столкнулся наш клиент, была непростой: заказчик отказался принимать выполненные работы на сумму 15 млн руб. по причине отсутствия виз стройконтроля и исполнительной документации. 🚧

🔍 Аргументы защиты:

1. Отсутствие виз не означает, что работы не были выполнены качественно! 💪

2. Заказчик должен был доказать невозможность использования результата без необходимой документации. 📄

После тщательной работы и подготовки, мы подали иск в суд. Процесс длился 12 месяцев.

🏆 Результат? Суд удовлетворил наш иск, и мы взыскали всю сумму в 15 млн руб. для нашего клиента! 🎉

🚀 Успех в суде: возврат 150% суммы аванса! 💼

Наш клиент, АО "Агрокомбинат "Московский", столкнулся с проблемами при работе с подрядчиком по противопожарной безопасности. 🔥

Подрядчик начал работы с опозданием и, в конечном итоге, не завершил их.

После расторжения договора, подрядчик не согласился вернуть аванс.

Мы подготовили иск с требованием о возврате аванса, включив в него неустойку, проценты за пользование авансом и убытки от переплаты новому подрядчику. 📑

🏆 Результат? Иск был удовлетворен в полном объеме! Заказчик вернул сумму, в 1,5 раза превышающую размер спорного аванса. 💰

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, не стесняйтесь обращаться к нам за помощью!📞✨

⏳ Просрочка выполнения работ по договору: что делать? 🏗️

В ситуации, когда работы по договору задерживаются, важно знать, как действовать как заказчикам, так и подрядчикам. Давайте разберемся! 🤔

Что делать заказчикам? 💼

1️⃣ Начислить подрядчику неустойку: это поможет компенсировать убытки, связанные с задержкой. 💰

2️⃣ Не назначать новый срок, если нужна неустойка: до нарушения нового срока просрочка может не засчитываться. 🛑

3️⃣ Расторгать договор и взыскивать убытки: если очевидно, что подрядчик не сможет исправить ситуацию.📜

Что делать подрядчикам? 🔧

1️⃣ Заранее согласовать причины задержки: можно указать в условиях договора возможные трудности и установить продление сроков. 🤝

2️⃣ Договариваться о продлении по факту: не стесняйтесь обсуждать возможные изменения сроков. 📅

3️⃣ Искать нарушения заказчика: важно понимать, где может быть вина другой стороны. 🔍

Если в просрочке виноват заказчик 🛑

1️⃣ Предупредить заказчика немедленно: быстрая реакция поможет избежать дальнейших проблем. ⚠️

2️⃣ Выждать срок на ответ: дайте возможность заказчику отреагировать. ⏳

3️⃣ Приостановить работы: если ситуация требует, не бойтесь остановить процесс. 🛑

4️⃣ Расторгать договор: в случае серьезных нарушений это может быть единственным выходом . 📃

Не забывайте, что каждая ситуация уникальна, и важно подходить к решению вопросов с учетом всех обстоятельств! Если у вас есть вопросы, пишите нам! 📬✨

⚠️ Самые «дорогие» ошибки в договоре подряда 💼

Наше основное направление - судебные споры. Благодаря этому, моя команда знает, какие пробелы и неточности в договорах чаще всего приводят стороны в суд и на чем оппоненты теряют самые большие деньги. 💸

Вот список самых распространённых ошибок:

1️⃣ Общие формулировки в описании работ: неясные описания могут привести к недопониманию и конфликтам. 📝

2️⃣ Нет раздела о дополнительных работах: это может стать причиной финансовых потерь или даже досрочного прекращения договора. 🔧

3️⃣ Неясные условия сдачи-приемки работ: четкие критерии приемки обязательны для успешного завершения проекта. 📊

4️⃣ Нет последствий нарушения сроков для заказчика: подрядчику придется отвечать за просрочку даже, если виноват заказчик. ⏳

5️⃣ Не описан вопрос расходов на материалы: отсутствие ясности в этом вопросе может привести к неожиданным затратам. 🛠

О последствиях каждой из этих ошибок и о том, как их исправлять, я рассказывала на вебинаре. 🎥

Кому это актуально, пишите в комментариях — отправим запись! 📬✨

Выступление на YugBuild 2025✅

Рассказывала о том, как получать оплату за выполненные работы в сложных ситуациях, когда:

✍️ договор не подписан

🚧 в ходе исполнения обнаружились дополнительные работы

🙏 заказчик просит обещает, но не подписывает дополнительное соглашение

🔹Если не успели все послушать, задавайте вопросы в комментариях🔹

🏗️ Дополнительные работы: как получить оплату 💰

В процессе исполнения договоров на строительство и ремонт часто возникает необходимость выполнить работы, которые изначально не были предусмотрены ни в проекте, ни в договоре. 🔍

Такие работы могут существенно повысить стоимость контракта, но если не оформить их правильно, есть риск не получить за них оплату. 😟

Что делать? 🤔

1️⃣ Доказать необходимость работ: Без них невозможно продолжить или завершить основные работы по договору. 📋

2️⃣ Уведомить заказчика о необходимости дополнительных работ и приостановить основные работы, если заказчик молчит более 10 дней. 🕒

3️⃣ Получить указание заказчика на выполнение дополнительных работ и оформить дополнительное соглашение. ✍️

Подробно расскажу об этом на Мастер-Фесте выставки YugBuild уже в эту пятницу! 🚀

🔍 Можно ли получить оплату за работы, выполненные без договора?

Нередко возникают ситуации, когда подрядчик завершил работу, но по какой-то причине договор с заказчиком не был подписан. 🤔

Итак, можно ли взыскать стоимость таких работ, если заказчик отказывается платить?

Ответ — часто это возможно💼

1️⃣ Во-первых, если заказчик получил проект договора и, хотя и не подписал его, но, к примеру, оплатил аванс, то такой договор считается заключенным. В этом случае можно смело настаивать на выполнении его условий, включая полную оплату выполненных работ. 💰

2️⃣ Во-вторых, договорные отношения можно подтвердить не только текстом договора, но и иными документами. Например:

📊 Утвержденная заказчиком смета
📧 Переписка сторон
📜 Промежуточные акты приемки работ

И самое главное! 🚨

Если заказчик фактически принял результаты работ и использует их, уклониться от оплаты ему будет действительно сложно, даже если договор не подписан. 💪

Не забывайте, что даже в отсутствии подписанного договора ваши права могут быть защищены! 💼✨

Партнерский завтрак «Построение твоей команды» завершен ✅

За одним столом собрались:

👨🏼‍🏫 архитекторы бизнес-партнерств
🧑🏼‍💼 агентства недвижимости
👨🏻‍🎨 маркетинговые агентства
🕵🏻 оценочные компании
👩🏼‍💼 hr-консультант
🦸🏼 руководитель бизнес-клуба

🤝 Познакомились, обсудили возможные формы сотрудничества и перешли к очень актуальной сегодня теме о построении команды.

Наш прекрасный спикер @Yuliya285 рассказала:

🔹 Когда пора брать нового сотрудника и расширять команду
🔹 Как выбирать и что спрашивать на собеседовании
🔹 Как сделать так, чтобы сотрудник действительно работал, а не просто делал вид
🔹 По каким признакам определить, что сотрудник в стрессе, перегружен или, наоборот, у него мало задач и, главное, как с этим бороться.

Было тепло, уютно, вкусно и полезно🌟

Приглашаю 28 февраля в 14:00 на своё выступление в Краснодаре в рамках фестиваля специализированных мастер-классов для мастеров-строителей «Мастер-фест».

🛠 Фестиваль «Мастер-фест» - спецпроект выставки отделочных и строительных материалов, оборудования и инструмента YugBuild.

👷🏻 250+ участников выставки
🧑🏼‍🔧 3 дня полезных мастер-классов для мастеров-отделочников от популярных блогеров и экспертов: Вадима Богова, Александра Денисенко, Лазароса Кизиридиса, Алексея Кульнева, Алексея Таранухи, Лены Майской и других.

Расписание мастер-классов по ссылке https://www.yugbuild.com/ru-RU/business-programme/masterfest/documents/MF_Programme.aspx

Оформляйте бесплатный билет на «Мастер-фест», чтобы не пропустить главное событие этой весны!

Бесплатный билет по промо-коду OLGA можно получить по ссылке
https://www.yugbuild.com/ru-RU/visitors/e-ticket-mf.aspx?promo=olga

👨‍💼 Семинар для предпринимателей
«Ответственность участников и руководителей по долгам компании в банкротстве и вне его» от юридической компании Win&Joy завершен ✅

На конкретных примерах рассмотрели:

🔹 ситуации, когда руководители и собственники компаний рискуют своим личным имуществом, если в бизнесе что-то пошло не по плану

🔹 как защищаться от требований по возмещению убытков и привлечению к субсидиарной ответственности

🔹 что нужно сделать, чтобы наказать недобросовестных руководителей

Напишите в комментариях, если хотите получить запись📝

💸 Можно ли бросить компанию с долгами?

Если общество год и более не сдает отчетность, его могут исключить из ЕГРЮЛ как недействующее.

Возникает соблазн, если кредиторы не активны, оставить компанию и дождаться, когда налоговый орган сам «ликвидирует» ее таким способом.

☝️ Но важно помнить!

Если непогашенные долги такого общества возникли из-за недобросовестных или неразумных действий руководителя или иных контролирующих лиц, то исключение из ЕГРЮЛ не освобождает их от ответственности.

Во-первых, кредиторы, узнав о предстоящем исключении общества из ЕГРЮЛ, вправе возразить против такого исключения и инициировать банкротство.

Во-вторых, даже если кредитор не возразил и общество прекратило свое существование, он все равно сохраняет право заявить иск о привлечении к ответственности за долги компании ее контролирующих лиц.

Остались вопросы?
Ответим на семинаре: https://winjoy.timepad.ru/event/3210087/

💰 Деньги фирмы – не ваши деньги!

Недавно Верховный Суд России рассмотрел интересное дело, связанное с контролирующим лицом общества "Мастер Плюс" — Ли К.Х.

Суть дела: Ким С.Н., кредитор общества «Мастер плюс», подал иск к Ли К.Х. - единственному участнику и директору - с требованием взыскать 1+ млн руб., которые ему должно общество.

Хронология событий:

10.12.2018 — заключен договор бытового подряда между Ким С.Н. и обществом "Мастер Плюс"; Ким С.Н. внес оплату.

25.11.2019 — решением суда договор подряда расторгнут из-за неисполнения подрядчиком; взыскано более 2 млн рублей в пользу Ким С.Н.

31.03.2021 — Ким С.Н. обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании общества "Мастер Плюс" несостоятельным (банкротом).

26.11.2021 — производство по делу о банкротстве прекращено из-за отсутствия у общества имущества, достаточного для проведения этой процедуры.

В связи с этим Ким С.Н. предъявила требование о возмещении убытков к Ли К.Х. — единственному участнику и генеральному директору "Мастер Плюс".

Изначально суды отказали Ким С.Н. в этом иске, но Верховный Суд РФ отправил дело на новое рассмотрение, указав на следующие факты:

▪️ Ли К.Х. как генеральный директор получил лично оплаты от Ким С.Н. по договору, но не внес их на расчетный счет общества.

▪️ Полученные со счета общества деньги на покупку товаров не были возвращены, товары не приобретались.

▪️ Если бы Ли К.Х. не допустил указанных нарушений, то у общества была бы сумма более 1 млн рублей для расчетов с кредитором.

▪️ Установлены и другие случаи, когда денежные средства перечислялись в обход общества напрямую Ли К.Х.

❗️Основной вывод суда:

Участники компании могут быть привлечены к ответственности по обязательствам своей компании, если они допустили нарушение принципа обособленности имущества юридического лица.

Примеры нарушений:

🚫 Использование счетов компании для расчетов с собственными кредиторами.

🚫 Получение оплат от кредиторов компании без внесения на счет компании.

🚫 Снятие денег со счетов компании без оправдательных документов.

🚨 Получается, если смешивать личные деньги и средства компании, освободиться от долгов не поможет даже банкротство!

Больше кейсов - на семинаре: https://winjoy.timepad.ru/event/3210087/

🔥 Кто в опасности

Компания - в кризисе: долги, потеря клиентов и т. п. Кредиторы и владельцы ищут виноватых.

🕵🏻‍♀️ Кого можно привлечь к ответственности за проблемы в компании?

▪️ Генеральный директор

▪️ Член коллегиального органа управления

Это члены совета директоров, правления и подобных органов, если они созданы в компании. Обязательное условие - если голосовали «за» убыточные решения.

▪️ Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия компании

Это могут быть и топ-менеджеры, и родственники руководителей. Будет зависеть от того, какие есть доказательства фактов влияния.

Например, менеджеры банка одобрили выдачу банковской гарантии безвозмездно подконтрольной им компании и были привлечены к ответственности за убытки банка, возникшие в результате выплат по этой БГ.

⚡️ Что важно знать:

🔹 Соглашение об ограничении или устранении такой ответственности ничтожно

🔹 Если проблемы возникли по вине нескольких лиц, ответственность солидарная: вся сумма убытков может быть взыскана с каждого виновного

Расскажем больше на семинаре: https://winjoy.timepad.ru/event/3210087/

☕️ Партнерский завтрак для руководителей компаний сферы услуг, помогающих бизнесу

«Построение твоей команды»

🕑 21 февраля 2025 в 11:00

Место: ресторан "Абрамовъ", 2-ой этаж
Москва, ул. Большая Полянка, 27

Приглашаем руководителей из сфер:

🔹 финансы, бухгалтерия
🔹 юриспруденция
🔹 организация бизнес-процессов
🔹 маркетинг
🔹 продажи
🔹 другие услуги, помогающие защищать и развивать бизнес

💎 Вы получите возможности:

▫️рассказать о себе и познакомитесь с теми, кто оказывает смежные услуги вашим потенциальным клиентам

▫️ найдете способы, как можно сотрудничать друг с другом, чтобы дать больше пользы своим клиентам или вместе привлечь новых

▫️ узнаете, как построить эффективную команду, от нашего специального гостя HRD с многолетним опытом

Программа бизнес-завтрака:

✅ Знакомство и самопрезентации участников

✅ Презентация Ольги Яшуковой «Как создать эффективную коллаборацию»

💡 Выступление Юлии Христовой «Построение твоей команды»

❗️О чем будем говорить:

1️⃣ Анализ уровня развития команды — как определить текущие сильные и слабые стороны вашей команды.

2️⃣ Структура команды и ее зависимость от нормирования труда — как правильно организовать команду для достижения максимальной эффективности.

3️⃣ Система управления через делегирование и планирование — методы, которые помогут вам оптимизировать процессы и повысить продуктивность.

4️⃣ Компетенции лидера нового времени — какие качества необходимы для успешного руководства в условиях современного бизнеса.

👩‍💼 Спикер - Юлия Христова
 
❇️ HRD с опытом работы более 20 лет в региональных и федеральных компаниях

❇️ Сертифицированный карьерный коуч, психолог

❇️ Член Ассоциации русскоязычных коучей и амбассадор «Центра Системного Коучинга»

❇️ Выпускница президентской программы РЭУ имени Г.В.Плеханова г. Москва

Регистрируйтесь по ссылке: https://winjoy.timepad.ru/event/3213487

🌟 Как решать проблему кадрового голода?

Сегодня посетила семинар в МТПП о бережливом производстве. 💡 Многие думают, что эта методика актуальна только для заводов, но на самом деле она полезна для любого бизнеса!

Что такое бережливое производство?

Это подход к управлению, который помогает создавать больше ценности для клиентов, сокращая ненужные расходы и потери.

📋 Способы оптимизации, которые мне откликнулись:

1️⃣Карта процессов для поиска потерь

Определяем требования клиентов, ключевые этапы процесса, необходимые данные и ресурсы. Ищем потери и способы ускорения процессов.

2️⃣ Сокращение времени перемещений

Если задача связана с перемещением, думаем, как можно сократить время и расстояние или совместить с другими задачами.

3️⃣ Оптимизация рабочего места

Все необходимые детали/документы должны быть под рукой. Время на поиски должно стремиться к нулю!

🚀 Как начать применять:

🔹Если не знаете, как решить проблему, исследуйте её.

Разделите на части, сделайте "фотографию" рабочего дня сотрудников, соберите мнения специалистов.

🔹 Поручайте проекты по улучшению тем, кто стремится к руководящим позициям.

Они должны не только знать теорию, но и применять её на практике, отслеживая результаты изменений.

🔹 Первые проекты должны быть успешными!

Отрицательный опыт может отпугнуть, но положительный пример вдохновляет не меньше.

Как это связано с кадровым голодом?

Оптимизация процессов делает их более эффективными и требует меньше людей для реализации! 💪

💼 Способы защиты в конкурентной войне: как бороться с недобросовестной конкуренцией?

Представьте: ваш конкурент рассылает вашим клиентам письма, обвиняя в том, что ваша продукция некачественная, нарушает чьи-либо авторские права или рассказывает о любых других несуществующих недостатках.

📌 Что можно сделать в такой ситуации?

🔹 Обращение в антимонопольный орган (УФАС)

УФАС, скорее всего, начнет с предупреждения о недопустимости действий конкурента и потребует уведомить адресатов о недостоверности информации. Если предупреждение не будет выполнено, возможен штраф на юридическое лицо от 100 000 до 500 000 рублей.

🔹 Иск о защите деловой репутации

В отличие от обращения в УФАС, данный иск позволяет не только добиться опровержения недостоверной информации, но и заявить убытки, например, если из-за недобросовестной практики клиенты отказались работать с вами. Рекомендуется использовать этот способ после обращения в антимонопольный орган.

❗️В борьбе с недобросовестной конкуренцией важно действовать грамотно и последовательно. Опирайтесь на юридические инструменты и будьте готовы защищать свои интересы.

🎤 👨‍💼 Семинар для предпринимателей от юридической компании Win&Joy

«Ответственность участников и руководителей по долгам компании в банкротстве и вне его»

Узнаете, в каких случаях вы реально будете отвечать за долги своей компании, а когда страх ответственности - просто миф!

📆 14 февраля 2025
⏰ 10.00 - 13.00
🏛️ Московская торгово-промышленная палата

Приглашаем собственников бизнеса, директоров и финансовых специалистов на уникальный семинар!

Поговорим о том, когда и как можно взыскать убытки с руководителей за необоснованные управленческие решения, а также об ответственности учредителей и директоров за долги компании.

✅ Что вы получите?

▪️Практические рекомендации от экспертов
▪️Реальные кейсы и обсуждение актуальных вопросов
▪️Возможность задать вопросы профессионалам в области права

💸 Участие в мероприятии бесплатное, но количество мест ограничено!

⚠️ Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы забронировать место:
Подробный анонс и регистрация

Не упустите шанс защитить свои интересы и увеличить устойчивость вашего бизнеса!

🔍 Как мы придумываем идеи для защиты в суде?

Мозговой штурм — это ключевой этап в подготовке позиции по сложным делам. В этом процессе участвуют не только юристы, которые глубоко изучили материалы, но и тот, кто знаком с делом лишь в общих чертах — чаще всего это я. 😉

☝️Почему это важно?

Отсутствие детальной информации позволяет мне увидеть общую картину и задать вопросы, о которых другие могли не подумать. Именно такие «неочевидные» идеи могут стать основой для нестандартных подходов к защите.

✅ После этого мы тщательно проверяем каждую идею на соответствие закону и актуальной судебной практике. Это необходимый шаг, чтобы убедиться, что наши стратегии не только креативны, но и законны.

➕ Преимущество команды заключается в возможности генерировать идеи таким образом. В одиночку юристу сложнее взглянуть на дело со стороны и найти нестандартные решения.

Командная работа — это наш секрет успешной защиты! 💪⚖️

🏢 Офис меньше, команда больше🧑🏻‍💼

🌟 Наша юридическая компания переехала в новый офис!

Хотя площадь нового пространства меньше, чем раньше, это решение стало логичным шагом в свете роста нашей команды.

🧑🏼‍💼🧑🏼‍💼🧑🏼‍💼 Мы значительно увеличили количество юристов, и это не случайно! В нашей компании работают настоящие профессионалы, которые умеют эффективно организовывать свое рабочее время. Нет необходимости в постоянном контроле: каждый из нас знает, что делать, и как лучше всего выполнить свою задачу.

Мы уверены, что независимость и самодостаточность наших сотрудников — это залог успеха.

С нетерпением ждем новых свершений и достижения высот в нашем уютном офисе! 🚀💼

🎤 Наши мероприятия в феврале

1️⃣ Семинар в Московской торгово-промышленной палате🏛️

📆 14 февраля 2025
⏰ 10.00 - 13.00 

«Ответственность участников и руководителей по долгам компании в банкротстве и вне его»

Я и руководитель проектов судебной практики Александра Алфимова расскажем о том, когда стоит опасаться такой ответственности и как ее избежать.

Подробный анонс и регистрация: https://winjoy.timepad.ru/event/3210087/

2️⃣ Партнерский завтрак с Юлией Христовой в ресторане «Абрамовъ»☕️

📆 21 февраля 2025
⏰ 11:00 - 13.00 

«Построение твоей команды»

Партнерский завтрак - это возможность познакомиться для руководителей компаний, у которых общая целевая аудитория, но разные продукты и услуги.

Подробный анонс и регистрация: https://winjoy.timepad.ru/event/3213487/

3️⃣ Выступление на выставке YugBuild в Краснодаре🗼

«Взыскание оплаты за дополнительные работы по договору подряда»

Выставка длится 4 дня, я выступаю👇🏼

📆 28 февраля 2025
⏰ 14:00 - 15:00

Регистрация: https://www.yugbuild.com/ru-RU/

При голосовании за темы контента с большим отрывом победили схемы оформления бизнес-партнерств и жизнь юридической команды😉

Лишнее подтверждение тому, что бизнес - это, прежде всего, люди🧑🏻‍🏫👩🏼‍💻👨‍💼

Готовлю серию постов о бизнес-партнерствах…

Но ближайший пост будет с анонсами мероприятий на февраль, которые готовим я и моя команда✌🏼

🔍 Что делать, если участник торгов указывает заведомо низкую цену в своей заявке?

В продолжение предыдущего поста решила описать ответ на вопрос, который возник у одного из участников круглого стола по закупкам.

Нередко возникают ситуации, когда участники торгов, стремясь выиграть тендер, указывают в своих заявках заведомо низкие цены, а после победы заключают с заказчиком дополнительное соглашение о повышении цены контракта.

Можно ли с этим бороться?

▎⚖️ Штрафы за незаконное изменение гос. контракта

За необоснованное повышение цены контракта предусмотрена административная ответственность как для заказчика, так и для исполнителя.

💵 Штраф - до 200 000 руб. на юр. лиц (ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ), а в случае дополнительного расходования бюджетных средств - двойная сумма таких расходов (ч. 5 ст. 7.32 КоАП РФ).

👩🏼‍🎓 Кто может обжаловать такие действия?

Проигравший участник закупки может подать жалобу в антимонопольный орган или в прокуратуру, чтобы инициировать проверку.

Если у вас есть вопросы или вы столкнулись с подобной ситуацией, не стесняйтесь обращаться за консультацией! 💬

▎Типичные ошибки при участии в государственных закупках

На прошлой неделе участвовала в круглом столе по эффективному участию в торгах в Московской торгово-промышленной палате.

Делюсь тем, что показалось мне особенно важным и актуальным - типичными ошибками в процессе участия в торгах.

1️⃣ Неправильная подача документов: внимательно проверяйте все данные перед подачей.

Например, у нас в практике был случай, когда в заявке указана одна цена, а в приложениях к заявке - другая, более выгодная заказчику. Тендер был проигран, так как учли цену в заявке, а не в приложении.

2️⃣ Срыв срока подписания контракта на площадке: если контракт не подписан по вине исполнителя, это грозит не только потерей заказа, но и включением в реестр недобросовестных поставщиков.

Был случай, когда тендерный специалист не подписал контракт вовремя из-за проблем с интернетом, и компанию-исполнителя включили в РНП. Нам удалось в суде добиться отмены этого решения, пройдя две судебные инстанции, но это было нелегко.

3️⃣ Нарушение условий контракта: может повлечь за собой штрафы, а также внесение в реестр недобросовестных поставщиков.

Бывает так, что сначала подаем заявку и выигрываем тендер, а только потом начинаем думать, как исполнять. Например, у нас в практике была ситуация, когда подрядчик выиграл тендер на выполнение работ, которые нельзя проводить при минусовых температурах, с периодом исполнения в зимние месяцы. Только сложные и долгие переговоры смогли спасти его от включения в РНП.

4️⃣ Выполнение дополнительных работ без подписания дополнительного соглашения: очень частая ошибка в отношениях с заказчиками, с которыми сложились хорошие отношения.

Заказчик просит сделать и обещает все оплатить. Но если работы за рамками согласованной сметы, то он часто просто не имеет права их оплачивать. В суде взыскивать стоимость доп.работ без доп. соглашения крайне сложно.

Участие в государственных закупках — это отличная возможность для развития бизнеса, но важно подходить к этому процессу с полной ответственностью!

Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях! 💬